Bøger om Entreprenører

Hvordan får vi gjort det til en folkesport i Danmark at investere i lovende startups? Teknologi og digitalisering vil i de kommende år skabe utroligt mange nye forretningsmuligheder og virksomheder, og mange af de nuværende C20 selskaber vil indenfor 10 år blive erstattet af nye vækstvirksomheder. Danmark har alle forudsætninger for at blive et af verdens bedste steder at starte nye virksomheder med globalt potentiale. Det kræver dog, at lovende startups får langt bedre adgang til risikovillig kapital end, tilfældet er i dag. Denne bog er en inspirationsbog til dig, der ønsker at vide mere om, hvordan du bedst investerer en del af opsparingen i en startup virksomhed. Startup investeringer er risikable, men kan ved den rette tilgang også skabe bedre afkast, flere jobs, højere vækst og mere mening. Og nej, du skal ikke nødvendigvis have millioner af kroner på kontoen for at blive business angel. Mindre kan sagtens gøre det. Med bogen håber Thomas Marschall at være med til at inspirere kommende private investorer til at bidrage til, at Danmark om nogle år har etableret en internationalt anerkendt og kraftfuld iværksætterscene på linje med Danmarks andre anerkendte succeser indenfor eksempelvis film, mad og grøn energi."Her er der en bog, som giver håndfast og jordnær inspiration til, hvordan flere privatpersoner kan bruge lidt af deres opsparing til at investere i startups. Det er vigtigt, at det ikke kun er velhaversegmentet, der investerer i aktier. i denne forbindelse er angel business et glimrende indspark i debatten. Jeg kan kun sige: læs den og kom i gang." Brian Mikkelsen, Erhvervsminister "Jeg har fulgt det danske business angel miljø i mange år, og jeg kan se, at der spirer dynamiske startups op som aldrig før i disse år. Men der mangler noget. langt de fleste vækstvirksomheder har behov for finansiel hjælp i startfasen. Her kniber det. Jeg er derfor begejstret for at se en bog som denne, der sort på hvidt viser, hvordan man investerer i unoterede selskaber, og at det er til stor gavn for både investorer, startups og det danske samfund."Preben Damgaard, CEO for investeringsselskabet Damgaard Company AS"Denne bog rammer et udækket og vigtigt behov. nemlig at styrke aktiekulturen i Danmark ved at klæde almindelige danskere på til at investere i de nye vækstvirksomheder, der skal skabe landets fremtid. Jeg hilser derfor denne bog velkommen."Jørgen M. Clausen, bestyrelsesformand Danfoss A/S

Denne bog omhandler de muligheder som entreprenører og bygherrer har for at kræve afleveringsfristerne udskudt i forhold til den aftalte tidsplan efter reglerne i navnlig AB 92 § 24. Reglerne gælder dog i høj grad også, selvom AB 92 ikke er aftalt.Med udgangspunkt i entreprenørens muligheder gennemgås samtlige almindelige forekommende omstændigheder samt en række usædvanlige omstændigheder, som kan føre til tidsfristforlængelse, ligesom det gennemgås, hvornår tidsfristforlængelse ikke kan forventes. Bogen er opdelt i følgende hovedafsnit. Bygherrens forhold ; Entreprenørens forhold ; Andre entreprenørers forhold ; Offentlige myndigheder ; Udefrakommende omstændigheder. Bogens formål er at give et samlet overblik over et væsentligt emne indenfor entrepriseretten, og bogen henvender sig til alle byggeriets parter, herunder rådgivere, bygherrer og entreprenører. Bogens forfatter er advokat Søren Vasegaard Andreasen, som i sit daglige virke arbejder med rådgivning og retssager fortrinsvis indenfor byggeri og fast ejendom.

Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles ved de almindelige domstole eller ved voldgiftsretter nedsat af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.Omfanget af mangler har efterhånden påkaldt sig megen opmærksomhed i såvel medier,som hos byggeriets parter og myndigheder. Det er derfor ikke uden grund, at StatensByggeforskningsinstitut (SBI) har gennemført en analyse af mangelproblematikken, og opgjorde i den forbindelse omfanget af mangler (i 2004) til ca. 12 milliarder kroner. Byggeriets organisationer og myndighederne har blandt andet med den erkendelse iværksat en mængde initiativer med henblik på at reducere omfanget af mangler.Denne bog fokuserer på reglerne, når manglerne er opstået.